Исковое заявление о неисполнении обязательств по договору подряда

Содержание:

Образец Исковое заявление О несоблюдении условий договора строительного подряда, как написать +пример

Пояснительная записка к иску о несоблюдении условий договора строительного подряда

Цель составления иска: добиться от ответчика расторжения договора, соблюдения условий договора или возмещения ущерба, вследствие несоблюдения условий договора. Подать иск может любое гражданин-предприниматель или юридическое лицо, чьи права нарушены или условия договора не соблюдаются. Исковое заявление в суд подается в письменной форме. Оно должно быть подписано истцом или его представителем.

Данный документ решает задачу защиты гражданами-предпринимателями и юридическими лицами своих прав в суде, если спор не разрешается в досудебном (претензионном) порядке.

Структура искового заявления:

  1. Вводная часть (полное наименование истца и ответчика, их юридические адреса);
  2. Описательная часть (подробное описание когда, где и с кем был заключен договор; что ответчик должен был выполнить по условиям договора и что сделал в реальности, какие условия договора были нарушены);
  3. Мотивированная часть (описание того, что произошло в результате несоблюдения условий договора ответчиком, подсчет ущерба, который причинен ответчиком и лишает организацию того, на что она вправе была рассчитывать при соблюдении условий данного договора);
  4. Требования, предъявляемые к ответчику (расторгнуть договор или обязать возместить убытки, включая упущенную выгоду);
  5. Приложение (копии документов для предоставления в суде).

Образец Исковое заявление О несоблюдении условий договора строительного подряда, пример

В арбитражный суд Свердловской обл.

г. Екатеринбург, ул. Шарташская, д. 4

Истец: ООО «Фригейт»

г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 44 а

Ответчик: ОАО «Полюс»

г. Нижний Тагил, ул. Газетная, 89

Исковое заявление О несоблюдении условий договора строительного подряда

01.12.2009 года между ООО «Фригейт» и ООО «Полюс» был заключен договор строительного подряда.

В соответствии с пунктом 2.1. данного договора срок действия договора составлял один календарный год.

В соответствии с пунктом 3.2. договора на нашу организацию была возложена обязанность по регулярному предоставлению подрядчику (ООО «Полюс») необходимых материалов и денежных средств для обеспечения своевременной сдачи ответчиком каждого из объектов, сооружение и ремонт которых предусмотрено пунктом 3.1. договора. Данная обязанность нами выполнялась надлежащим образом, что подтверждается соответствующими накладными и счетами-фактурами.

До настоящего момента ответчик систематически не выполнял обязанности, предусмотренные условиями договора и несмотря на своевременное предоставление вышеуказанных материалов и денежных средств, не сдал ни одного из объектов, предусмотренных договором, что подтверждается актами приемки-передачи.

15.01.2010 года нами в адрес ответчика было выслано заказное письмо с уведомлением о вручении, в котором содержалось наше предложение расторгнуть договор и произвести расчет по взаимным обязательствам, возникшим в период действия договора, однако до настоящего момента никакого ответа от ответчика в наш адрес не поступало.

Сумма убытков, причиненных ответчиком в результате нарушения условий договора на день подачи искового заявления составила 1450000 рублей.

В результате существенного нарушения ответчиком своих обязательств по договору причинен ущерб, который в значительной степени лишает ООО «Фригейт» того, на что организация вправе была рассчитывать при соблюдении условий данного договора.

На основании изложенного, в соответствии с п. 1 ч.2 ст. 450 ГК РФ

1) Расторгнуть договор с ООО «Полюс», в связи с существенным нарушение ответчиком условий договора.

2) Обязать ответчика возместить нам убытки, понесенные в результате несоблюдения условий договора.

  1. Договор строительного подряда, заключенный между ООО «Фригейт» и ООО «Полюс» 01.12.2009 года.
  2. Письмо к ответчику с предложением расторгнуть договор.
  3. Документы, подтверждающие направление ответчику копии искового заявления и всех приложенных к нему документов.
  4. Квитанции об уплате госпошлины.
  5. Документы, подтверждающие невыполнение ответчиком обязательств по договору.
  6. Расчет убытков.

Дата подачи заявления «01» февраля 2010 г.

Пример анализа договора строительного подряда с судебной перспективы.

По договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его (п.1 ст.702 ГК РФ).

Стороны договора подряда – это заказчик и подрядчик, юридические лица. Например, Заказчик – ИП Коновалов, кафе «Гурман» (фактический адрес: Челябинская обл., г. Сатка, пр. Ленина, д. 31, ИНН 666900254117), который поручает выполнение общестроительной работы по отделке фасада здания кафе «Гурман» (пр. Ленина, 31), а подрядчик – Строительно-ремонтная компания ООО «Уралпрофстрой» (фактический адрес: Челябинская обл., г. Сатка, ул. Красноармейская, 80а, свидетельство о государственной регистрации № 1066161046324) обязуется выполнить эту работу.

Договора был составлен в совокупности согласованных сторонами условий в простой письменной форме в виде единого документа, подписываемого сторонами. Помимо условий в текст договора вошли преамбула, адреса, реквизиты и подписи сторон (ст. 434 ГК РФ).

Предмет договора – полностью готовый, возведенный в срок согласно оговоренному плану фасад здания как конечный результат, гарантированный исполнителем, который заказчик принимает и оплачивает (п. 1 ст. 703 ГК РФ).

Срок заключения договора и выполнения работ с 01 августа по 20 сентября 2011 года.

Существенные условия договора: подрядчик обязуется выполнить работу качественно, в срок, только из материалов, выбранных заказчиком, в свою очередь, заказчик обязуется оплатить выполненную работу по факту, в течение 20 календарных дней после подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по форме ФС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме ФС-3 на основании счета-фактуры подрядчика (абз.2 п.1 ст.432 ГК РФ).

В данном договоре подряда использовались следующие приложения:

  • · Календарный план;
  • · Техническое задание;
  • · Перечень материалов;
  • · Смета;
  • · Лицензии (разрешения) заказчика на проведение работ;
  • · Лицензии (разрешения) исполнителя на проведение работ;
  • · Страховой полис;
  • · Регламент проведения работ.

А также следующие сопутствующие документы:

  • · Акт о приемке выполненных работ (форма ФС-2);
  • · Справка о стоимости работ и затрат (форма ФС-3).

Пример, образец 2: Исковое заявление по договору на выполнение строительных работ (строительного подряда)

В Арбитражный суд Свердловской области,

г. Челябинск, пр. Ленина, д. 83

истец: ООО «Уралпрофстрой»,

место нахождения: Челябинская обл.,

г. Сатка, ул. Красноармейская, 80а

ответчик: ИП Коновалов, кафе «Гурман»,

место нахождения: Свердловская обл.,

г. Сатка, пр. Ленина, д. 31

цена иска: 720 000 рублей

Исковое заявление по договору на выполнение строительных работ (строительного подряда)

Согласно договору подряда на выполнение строительных работ от 01.08.2011 № 188-27 (далее именуемый Договор), заключенным между Индивидуальным предпринимателем Коноваловым, кафе «Гурман» (далее именуемый Ответчик) и Обществом с ограниченной ответственностью «Уралпрофстрой» (далее именуемый Истец). Истцом в период с 01.08.2011 по 20.09.2011 выполнены работы по отделке фасада здания на пр. Ленина, 31.

Согласно пункту 3.2 Договора стоимость работ составляет 720 тыс. руб.

В соответствии с пунктом 3.3 Договора предусмотрено, что оплата Ответчиком выполненных работ производится по факту, в течение 20 календарных дней с момента подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по форме ФС-2 и справки о стоимости выполненных работ по форме ФС-3 на основании счета-фактуры Истца.

Согласно акту № 112 (о приемке выполненных работ) от 02.09.2011г. Ответчик принял у Истца выполненные работы.

В период с 01 августа 2011 г. по 01 сентября 2011 г. Истцом выполнены работы на общую сумму 510 тыс. руб.

В положенные сроки произведена оплата выполненных работ платежным поручением на сумму 510 тыс. руб. от 15.09.2011 № 328.

Ответчиком подписан Акт о приемке выполненных работ № 185 на сумму 210 тыс. руб. от 18.09.2011г., но оплата не произведена.

В связи с неисполнением Ответчиком условий Договора об оплате выполненных работ, Ответчику согласно п. 6.1 Договора были направлены две претензии (№ 117 от 10.10.2011 и № 228 от 31.10.2011). О результатах рассмотрения претензий Ответчик не проинформировал Истца, до настоящего времени задолженность в сумме 210 тыс. руб. не погашена.

В Гражданском кодексе Российской Федерации, в статье 309 сказано о том, что обязательства должны осуществляться надлежащим образом и в соответствии с требованиями закона, и условиями оговоренных обязательств.

Также в статье 310 ГК РФ говориться о не возможности отказа от исполнения обязательств в одностороннем порядке.

Применительно к договору строительного подряда к числу обязательств, возлагаемых на заказчика, положения пункта 1 статьи 740 ГК РФ относят обязанность оплаты заказчиком выполненных подрядчиком работ. Данной обязанности соответствует безусловная обязанность подрядчика для подтверждения факта выполнения предъявленных работ к оплате.

В соответствии с 1 пунктом статьи 746 ГК РФ определено, что оплата заказчиком выполненных работ подрядчиком производится в размере, указанном в смете, в сроки и в порядке, установленные договором строительного подряда или законом.

Из данных норм следует, что сдача итогов работ Истцу (заказчику) и есть основание для появления обязательств заказчика по оплате за выполненную работу.

Опираясь на вышесказанное, руководствуясь ст. 4, 92, 110, 125, 126 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

1. Взыскать с Индивидуального предпринимателя Коновалова, кафе «Гурман» в пользу Общества с ограниченной ответственностью «Уралпрофстрой» задолженность за выполненные работы по договору подряда в сумме 210 000 (Двести десять тысяч) рублей;

2. Взыскать с Индивидуального предпринимателя Коновалова, кафе «Гурман» в пользу Общества с ограниченной ответственностью «Уралпрофстрой» расходы на оплату юридических услуг представителя в сумме 30 000 (Тридцать тысяч) рублей.

3. Взыскать с Индивидуального предпринимателя Коновалова, кафе «Гурман» в пользу Общества с ограниченной ответственностью «Уралпрофстрой» понесенные расходы по оплате государственной пошлины.

4. О дате и времени судебного разбирательства уведомить ООО «Уралпрофстрой».

Образец Искового заявления о взыскании денежных средств по договору подряда, как написать +пример

Пояснительная записка к Исковому заявлению о взыскании денежных средств по договору подряда

Исковое заявление содержит требование истца о взыскании денежных средств по договору подряда с ответчика. Каждая часть логически взаимосвязана друг с другом. В целом эти части нацелены на изложение позиции истца при условии выполнения установленных требований к содержанию искового заявления. Данным документом защищает интересы участника арбитражного процесса и выполняет следующие задачи:

  • гарантия судебной защита прав и свобод граждан;
  • защита прав и законных интересов лиц, осуществляющих предпринимательскую и иную экономическую деятельность, а также государства и общества в лице Российской Федерации и ее субъектов, федеральных и региональных органов государственной власти, органов местного самоуправления;
  • правильное и своевременное рассмотрение и разрешение судебных дел;
  • регулирование спорных правоотношений.

Для выполнения перечисленных задач, а самое главное защиты прав истца было применено законодательство, как Гражданский кодекс глава 37, статья 309, 310 об исполнении обязательств, статья 395 ГК РФ об ответственности за неисполнение денежного обязательства, а также ст. 125 — 126 АПК РФ о предъявлении иска.

Любой иск должен содержать три части и конкретно раскрыть суть произошедшего конфликта. Данное исковое заявление должно содержать следующие разделы: введение; назначение и область применения документа; раскрытие проблемы и предлагаемые варианты решений; источники, использованные при разработке, так же предъявляемые требования.

При подаче данного заявления суд может вынести решение о выполнении требований истца в полной мере, так как они не противоречат законодательству. Истец выполнил необходимый объем работы по договору, претензий не имеется. В этом случае ответчик обязан выплатить необходимые денежные обязательства.

Образец Искового заявления о взыскании денежных средств по договору подряда, пример

В Арбитражный суд Свердловской области

Адрес: г. Екатеринбург, ул. Шартаршкая, 4

Истец: ООО «Исток НТ»

Адрес: г.Нижний Тагил, ул. ХХХ

Ответчик: ИП Тихомирова К.О.

Адрес: г.Нижний Тагил, Красноармейская, 49

Цена спора: 33 300 рублей

Сумма госпошлины: 300 руб.

Исковое заявление о взыскании денежных средств по договору подряда

«13» января 2011г. между истцом (субподрядчиком) и ответчиком (генподрядчиком) был заключен договор подряда № 253 (копия прилагается).

В исполнение указанного соглашения истец осуществил строительные работы в адрес ответчика на общую сумму 75 000 руб., что подтверждается актами выполненных работ № 23 от 13 января 2011 г, № 24 от 18 января 2011 г. и № 25 от 23 января 2011 г. Данный вид работ был принят ответчиком, что подтверждается актами выполненных работ с отметками ответчика: штампом организации и подписью ответственного лица.

Статья 309 ГК РФ указывает на обязательства, исполняющиеся надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, при отсутствии данных условий и требований — в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Статьей 310 ГК РФ предусмотрено, что односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.

В силу п. 1 ст. 711 ГК РФ, если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок либо с согласия заказчика досрочно.

Генподрядчик перечисляет средства по актам выполненных работ не позднее чем через 5 дней после их подписания (п. 9.1 договора)

По расчету задолженности, актам выполненных работ и платежным поручениям ответчик не осуществил оплату акта № 25 от 23 января 2011г. (в сумме 30 000 рублей). Данный акт подписан ответчиком в день его составления. Следовательно, 5 дней для их оплаты должны исчисляться с от 23 января 2011г. г.

Поскольку 5 дней для оплаты акта со дня их подписания истекли от 23 января 2011г. г., ответчику предусматривается ответственность в виде процентов за пользование чужими денежными средствами по ст. 395 ГК РФ, поскольку иная ответственность договором подряда не была установлена.

Проценты за пользование чужими денежными средствами по состоянию на 2 февраля 2011 г. составили 3 000 рублей (расчет процентов прилагается).

В связи с этим истец просит суд взыскать с ответчика денежные средства в уплату процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 33 000 в рублях по курсу ЦБ РФ.

Руководствуясь ст.ст. 309, 310, 395, 711 ГК РФ, а также ст.ст. 125 — 126 АПК РФ

1. Взыскать с ИП Тихомировой денежные средства в размере 30 000 рублей в оплату работ по договору подряда № 253 от 13 января 2011 г.

2. Взыскать с ИП Тихомировой денежные средства в размере 3 000 рублей в уплату процентов за пользование чужими денежными средствами.

3. Взыскать с ИП Тихомировой уплаченную госпошлину в размере 300 рублей.

Иск о взыскании задолженности по договору подряда

Уважаемые посетители!
Статьи размещенные на нашем сайте носят информационный характер о решении тех или иных юридических вопросов.
Вместе с тем каждая ситуация индивидуальна.
Для решения конкретной задачи вам необходимо заполнить форму на сайте, либо задать вопрос онлайн консультанту справа.

Ну а лучше, позвоните нам по телефонам!
Это быстрее и бесплатно !

Подряд достаточно распространён среди других в отношениях, складывающихся в сфере гражданского права. Именно такая популярность этого договора делает частыми случаи, когда необходимо взыскать возникшие долги по этой сделке.

Как взыскать долг по договору строительного подряда

Договор подряда позволяет выполнить те работы, которые сам заказчик, собственными силами выполнить не может. Современные условия жизни диктуют свои особенности жизни, и в настоящее время наибольшее распространение получил договор на выполнение подрядных работ по строительству.

Поэтому вопрос как взыскать задолженность по договору строительного подряда является очень популярным. Так как неожиданности никогда нельзя исключать, лучше всего осведомиться о процедуре возвращения своих «кровных» заранее.

В реальности эта процедура мало отличается от взыскания задолженности по договору подряда, независимо от его вида.

Процедура взыскания задолженности по договору подряда

Законом предусмотрен порядок оплаты установленных договором сумм. Основанием передачи определённых сумм является договор как таковой, а также подтверждение факта выполненной работы.

Законом не предусмотрено соблюдение обязательного досудебного порядка для того чтобы вернуть долг. Именно поэтому можно попробовать договориться о решении возникшей спорной ситуации мирным путём.

Если в добровольном порядке решить вопрос не удалось, то следует рассмотреть возможность предъявления искового заявления о взыскании долга по договору подряда. Именно этот инструмент позволит не остаться внакладе и разобрать сложившуюся ситуацию в суде.

Взыскание задолженности по договору строительного подряда в суде

Для того чтобы суд приступил к работе, исследовал все имеющиеся данные и принял решение потребуется инициатива заинтересованной стороны выраженное в иске о взыскании задолженности по договору подряда. Он должен соответствовать всем требованиям изложенным в ГПК РФ, как по форме, так и по содержанию данного документа.

При составлении иска о взыскании задолженности по договору подряда следует обязательно изучить положения главы 37 части второй Гражданского кодекса РФ, касающиеся как общих положений, так и специальных применимых к конкретной сделке имевшей место в действительности. На основе данных положений следует принимать решение об обращении за помощью в судебную инстанцию.

Исковое заявление о взыскании задолженности по договору подряда должно полностью раскрывать состояние дел между заказчиком и исполнителем. В нём должна быть ссылка на договор и акт приёмки выполненных работ.

Описание того, каким образом фактически сложились обстоятельства, а также обоснование наличия долга у одного из контрагентов перед взыскателем со ссылками на действующие правовые акты. В самом конце должна быть сформулирована просьба к суду. Также следует обратить внимание на соблюдение при составлении иска требований АПК РФ.

Именно соблюдение описанных требований сделает иск о взыскании задолженности по договору подряда успешным.

Вместе с тем обыватель может испытать значительные сложности с исполнением законодательно определённых требований. Именно поэтому оптимальным вариантом решения проблемы может стать использование готового варианта, который можно скачать на данном сайте.

Исковое заявление о взыскании долга по договору подряда взятое с данного сайта будет соответствовать всем законным требованиям, его нужно будет только немного переделать в зависимости от сложившейся ситуации в том, что касается её описания.

Пример иска о взыскании задолженности по договору строительного подряда

В Арбитражный суд г. Москвы
115191, г. Москва, ул. Большая Тульская, д. 17

Истец: ООО Управляющая компания «ВнешторгУрал»
454038, Челябинск, ул. Хлебозоводская д. 1.

Ответчик: ООО «АвангардТехСервис»
111020, г. Москва, ул. Боровая д. 3 стр.22

Цена иска: 357869 руб. 65 коп.
Госпошлина: 10158 руб.

Исковое заявление о
взыскании долга по договору подряда

31 августа 2015 года между ООО Управляющая компания «ВнешторгУрал» и ООО «АвангардТехСервис» был заключён договор строительного подряда № 132 СМР.

Согласно договору, Генподрядчик поручает, а подрядчик принимает на себя обязательство собственными или иными силами и с использованием собственных или привлечённых материалов и собственной или привлечённой строительной техники выполнить следующие строительно-монтажные работы на объекте «Стекольный завод в пос. Богандинский Тюменской области: Изготовление и монтаж металлоконструкций Эстакад участки №1, №2, №3 Внутриплощадочные сети.

17 февраля 2016 года между ООО Управляющая компания «ВнешторгУрал» и ООО «АвангардТехСервис» было заключено Дополнительное соглашение № 4 к Договору строительного подряда № 132 от 31 августа 2015 года.

Согласно указанному дополнительному соглашению, подрядчик обязуется в установленный настоящим дополнительным соглашением срок выполнить следующие работы:

1) Монтаж металлоконструкций Цеха приготовления шихты со складом сырьевых материалов согласно утверждённой «В производство работ» проектной документации: шифр: 02-09/428-09-02-КМ10, 02-09/428-09-02-КМ10.1 (разработчик «Сибстрой Инжиниринг» г. Тюмень)

2) Монтаж металлоконструкций Цеха приготовления шихты со складом сырьевых материалов согласно утверждённой «В производство работ» проектной документации: шифр: 02-09/428-09-02-КМ7, (разработчик «Сибстрой Инжиниринг» г. Тюмень),

3) На объекте «Стекольный завод в пос. Богандинский Тюменской области, в соответствии с объёмом работ определённым дополнительным соглашением, локальными сметными расчетами № 4.1, №4.2 (приложения №1, №2), условиями Договора №132 СМР от 31.08.2015, а Генподрядчик обязуется принять выполненные Подрядчиком работы и уплатить Подрядчику обусловленную Договором цену на условиях Дополнительного соглашения.

В соответствии с п. 4 указанного Дополнительного соглашения Ответчик 21.02.2016 г. произвёл авансовый платёж в размере 30 % от стоимости работ в сумме 304 915 руб. 65 коп. (триста четыре тысячи девятьсот пятнадцать рублей 65 копеек), что подтверждается копией платёжного поручения № 196 от 21 февраля 2011 года, заверенной печатью ОАО «Челиндбанк».

Истец надлежащим образом выполнил строительно-монтажные работы на сумму 1 016 385 руб. 50 коп. (один миллион шестнадцать тысяч триста восемьдесят пять рублей 50 копеек) о чём были подписаны соответствующие акты о приёмке выполненных работ:
– от 31.03.2016 г. (на сумму 118 260 руб.);
– от 31.03.2016 г. (на сумму 475 792 руб.);
– от 15.04.2016г. (на сумму 422 333 руб. 50 коп.);

По выполнению вышеуказанных работ были выставлены следующие счета-фактуры:
– № 25 от 31.03.16 г. на сумму 118 260 руб.;
– № 26 от 31.03.2016 г. на сумму 475 792 руб.;
– № 29 от 15.04.2016 г. на сумму 422 333 руб. 50 коп.

5.04.2016 года, Ответчиком, была произведена частичная оплата в сумме 76869 руб. (семьдесят шесть тысяч восемьсот шестьдесят девять рублей) и плата в сумме 309264 руб. 80 копеек (триста девять тысяч двести шестьдесят четыре рубля восемьдесят копеек). Подтверждается копиями платёжных поручений № 415 и № 416 от 5 апреля 2011 г., заверенными печатью ОАО «Московский банк».

Таким образом, сумма возникшей задолженности Ответчика перед ООО Управляющая компания «ВнешторгУрал» составляет 325 336 руб. 05 коп. (Приложение. Расчёт суммы иска)

Оставшаяся сумма, в размере 325 336 руб. 05 коп., не оплачена Ответчиком до настоящего времени, несмотря на неоднократные переговоры, а также предъявление претензии от 19 сентября 2011 года.

В соответствии со ст. 307, 309-310 Гражданского кодекса РФ, обязательства должны были быть исполнены ответчиком надлежащим образом и в соответствии с их условиями, а также требованиями закона. Односторонний отказ от исполнения обязательств и одностороннее изменение их условий не допускаются.

В силу ст. 12 ГК РФ, защита гражданских прав осуществляется, в частности, путём присуждения к исполнению обязанности в натуре, а также взыскания неустойки.

В соответствии со ст. 330 ГК РФ, неустойкой (штрафом, пеней) признаётся определённая законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.

В соответствии с п. 6 Дополнительного соглашения № 4 к Договору №132 СМР от 31.08.2015:
«Во всём остальном, не предусмотренном Дополнительным соглашением, стороны руководствуются положениями Договора строительного подряда №132 СМР от 31.08.10 года.»

В соответствии с п. 4.5 Договора №132 СМР от 31.08.15 г. окончательный расчёт производится Генподрядчиком на основании подписанных форм КС-3, КС-3 путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Подрядчика в течении 15 рабочих дней с момента подписания окончательного Акта выполненных работ.

15.04.16 г. был подписан последний Акт выполненных работ. Учитывая условия Договора №132 СМР от 31.08.11 г. – окончательный расчёт Ответчик должен был произвести 10 мая 2011 года.
Также, учитывая положения п. 6.4 указанного договора, Ответчик уплачивает Истцу пеню в размере 0.3 % от неуплаченной суммы за каждый день прострочки, но не более 10 % от неуплаченной суммы.

Таким образом, пеня от суммы просроченной задолженности составляет 976 руб. в день, учитывая,что сумма задолженности за 417 дней составляет 406995 руб., истец, вправе требовать только 10 % от неуплаченной суммы, что составляет 32533 рубля. (Приложение. Расчёт суммы иска)

В добровольном порядке ответчик погашение долга и уплату пени не производит.

На основании изложенного, ст .ст. 12, 307, 309-310, 330 Гражданского кодекса РФ, руководствуясь ст.ст. 4, 27-28, 34, 35, 61-62, 101-103, 106, 110, 125-126 Арбитражного процессуального кодекса РФ, ПРОШУ:

1) Взыскать с ООО «АвангардТехСервис» в пользу ООО Управляющая компания «ВнешторгУрал» сумму долга в размере 325 336 рублей 05 копеек.

2) Взыскать с ООО «АвангардТехСервис» в пользу ООО Управляющая компания «ВнешторгУрал» договорную пеню по состоянию на 30 июля 2012 г. в размере 32533 рублей.

3) Взыскать с ООО «АвангардТехСервис» в пользу ООО Управляющая компания «ВнешторгУрал» сумму госпошлины в размере 10158 руб.

Приложение:
1) Документ об уплате государственной пошлины.
2) Документ, подтверждающий полномочия на подписание искового заявления.
3) Расчёт долга и пени – 1 лист.
4) Договор строительного подряда №132 СМР от 31.08.15 года. 8 листов (Копия).
5) Дополнительное соглашение № 4 от 17.02.2016 года. 3 листа. (Копия)
6) Претензия от 19.09.2011 года с документами, подтверждающими отправку -2 листа (Копия).
7) Акт о приёмке выполненных работ КС-2 от 31.03.16 года. (Копия).
8) Акт о приёмке выполненных работ КС-2 от 31.03.16 года. (Копия).
9) Акт о приёмке выполненных работ КС-2 от 15.04.16 года. (Копия).
10) Справка о стоимости выполненных работ и затрат КС-3 от 31.03.16 года. (Копия).
11) Справка о стоимости выполненных работ и затрат КС-3 от 31.03.2016 года. (копия).
12) Справка о стоимости выполненных работ и затрат КС-3 от 15.04.16 года. (Копия)
13) Копии свидетельства о гос. регистрации в качестве юридического лица.
14) Выписка из ЕГРЮЛ.
15) Документы, подтверждающие направление другим лицам, участвующим в деле, копий искового заявления и приложенных документов, которые у других лиц могут отсутствовать
16) Платёжные поручения № 196 от 21.02.16, № 415 от 05.04.16 г., № 416 от 05.04.16 г. 3 листа. (Копия).
17) Счёт фактура №25 от 31.03.16 г., № 26 от 31.03.16 г., №29 от15.04.16 г. 3 листа. (Копия).

23.10.2016 г. Директор ООО «АвангардТехСервис»

Исковое заявление о неисполнении обязательств по договору подряда

Исковое заявление (неисполнение условий договора подряда на капстроительство)

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
в арбитражный суд

+———————————————————————+
¦Реквизиты Подрядчика ¦ В Арбитражный суд ¦
¦(вышестоящий орган, ¦ Истец:______________________ ¦
¦наименование строительной ¦ (наименование Подрядчика) ¦
¦организации, почтовый ¦ ____________________________ ¦
¦адрес, телефон) ¦ (почтовый адрес, расчетный ¦
¦Дата, исходящий номер ¦ счет N____ в _______________ ¦
¦ ¦ отделении банка. ¦
¦ ¦ Ответчик:___________________ ¦
¦ ¦ (наименование организации ¦
¦ ¦ Заказчика) ¦
¦ ¦ почтовый адрес, расчетный счет ¦
¦ ¦ N______ в ___________________ ¦
¦ ¦ отделении банка. ¦
+———————————————————————+

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
По договору подряда на капитальное строительство (техническое
перевооружение, реконструкцию, расширение и т.д.) N_____________ от
«___»______20___г., заключенному нами с ________________________________
(организация Заказчика) в пункте 3 абз.2 Особых условий, являющихся
неотъемлемой частью договора, предусмотрены штрафные санкции за
несвоевременную передачу Заказчиком Подрядчику измененной рабочей
документации на работы, которые должны начаться «____»______20___г.
Пунктом 17 абз.7 Правил о договорах подряда на капитальное
строительство установлен порядок, при котором измененная рабочая
документация должна быть передана Подрядчику не позднее, чем за 45 дней
до начала производства работ.
Фактически документация с существенными изменениями против
первоначального проекта была передана нам Ответчиком только
«___»______20___г., что подтверждается его письмом от «____»______20___г.
о направлении в наш адрес указанной документации.
Нашу претензию от «___»______20___г. N_____ Ответчик оставил без
ответа (представил возражения, которые не могут считаться
обоснованными).
Считая отказ Ответчика от уплаты штрафных санкций неосновательным,
прошу Госарбитраж на основании пункта 32 Правил о договорах подряда на
капитальное строительство, взыскать с Ответчика штраф в сумме ______
рублей (за 30 дней просрочки х _____ руб.) и расходы по госпошлине в
сумме ________ рублей.

Приложения:
1. Копия договора на строительство ________________________________
(наименование объекта) от «___»_____20___г.
2. Копия особых условий к договору от «___»______20___г. N______.
3. Копия претензии от «____»_______20___г.
4. Почтовая квитанция N____ от «___»_______20___г. об отправке
претензии Ответчику.
5. Почтовая квитанция об отправке Ответчику копии искового
заявления.
6. Конверт со штемпелем почтового отделения с указанием даты
отправки Ответчиком в наш адрес измененной рабочей документации.
7. Выписка из реестра входящей корреспонденции истца.
8. Платежное поручение от «___»______20___г. N____ на уплату
госпошлины.
Управляющий трестом (подпись)

Исковое заявление по договору подряда: образец важного документа о расторжении обязательств

Подрядные работы – одна из наиболее распространённых форм оказания услуг.

Подряд оформляется на работы любой сложности и различной стоимости.

При соблюдении договорённостей, преимущества получают обе стороны.

Но, когда подрядчик нарушает условия договора, заключённые и подписанные им же – потребителю его услуг стоит пересмотреть целесообразность этого сотрудничества.

Проведение подрядных работ регламентировано условиями договора, за подписание которых каждая из сторон несёт ответственность.

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему — просто позвоните, это быстро и бесплатно !

Договор, может быть, расторгнут по согласию сторон, если подрядчик обосновал объективность нарушений и согласился на соглашение о расторжении.

Также он может расторгаться на основе соглашения при условии признания вины подрядчиком и проведения взаиморасчётов, не оставляющих места для претензий.

В иных случаях приходится решать дело в суде.

Составление искового заявления

Составление искового заявления по договору подряда опирается на пункты, которые должны выполняться сторонами, но выполнены не были.

Например, после доставки материалов, конструкций и оборудования заказчиком, подрядчик не начинает работы по графику, а соответственно – не успевает закончить работу (её часть) к обозначенному договором сроку.

Или, получив дорогостоящее оборудование, не смог пригласить в бригаду квалифицированного специалиста, для работы на нём – в результате деньги за оборудование оказываются выброшенными, а работы представляют в качественном измерении, не сопоставимыми с теми, которые были обещаны.

А если при безответственном подходе специалистов подряда дорогостоящее оборудование вышло из строя, или цементный раствор пришёл в негодность – возникает вопрос: на чьей же ответственности будут понесённые расходы.

Перечень приводимых примеров может продолжаться очень долго, варианты могут поражать воображение, своим разнообразием.

Однако вопрос об ответственности всегда решается одинаково, в соответствии с законодательными положениями.

Если стороны не пришли к соглашению – спорный вопрос будет решаться в суде.

Подавая исковое заявление в суд, нужно учитывать его универсальные – общие для всех случаев, основания.

К ним относится структура искового заявления и перечень прилагаемых документов, значительная часть которых должна содержать подтверждение фактов нарушения и служить доказательной базой.

Рассмотрим примеры составления искового заявления для наиболее распространённых случаев.

Скачать образец искового заявления в суд о взыскании по договору строительного подряда.

Нарушение сроков проводимых работ

Сроки нарушения работ могут квалифицироваться как задержка начала работы или её завершения.

Собирая документы для возбуждения иска, нужно действовать в соответствии с ситуацией.

Лучше всего подстраховаться заранее.

Если подрядчик не торопится начинать выполнение работ – составьте акт о том, что выполнение работ не начато, а нерадивые работники пусть напишут письменное объяснение.

Эти и последующие документы нужно собирать для возможного последующего судебного разбирательства.

В случае последующего нарушения, вы можете:

  1. Предупредить письменно, под роспись и затребовать письменное объяснение.
  2. Сразу представить под роспись уведомление о расторжении контракта.

В исковом заявлении укажите:

  1. В какие сроки, в соответствии с договором подряда должны были начаться работы.
  2. Эти работы начаты не были, что подтверждает акт проверки работ за соответствующим номером, подписанный нижеследующими (с перечислением).
  3. По соответствующему факту были приняты меры (сошлитесь на предупреждение, уведомление и т.п.), на которые ответчик обещал (сделайте ссылку на объяснительную записку).
  4. Однако обещания выполнены не были, что подтверждается (новым актом, фактом не выполнения работ, который могут подтвердить свидетели и т.п.).

Далее необходимо просить суд о разрешении расторгнуть договор.

Однако имейте в виду, что к вам у суда тоже могут возникнуть вопросы о том, например, почему вы проявили халатность при подборе персонала для подряда.

Если вы в течение первых двух недель определили, что вас не устраивает ситуация, в соответствии с которой работы ещё не начаты, то вы можете воспользоваться правом потребителя и в течение 14 дней, собрав необходимые подтверждающие документы, отказаться от заключённого с подрядчиком, договора.

Более удобно это сделать почтовым отправлением.

Письмо должно быть заказным, с вложенной в него описью и уведомлением о получении.

Если есть возможность, передайте письмо лично, под расписку.

Если в течение месяца работы не будут завершены – можно писать исковое заявление.

  1. В какой срок, в соответствии с договором и какие работы (перечислите) должны быть завершены.
  2. Однако процесс остановился на стадии (опишите её).
  3. Что подтверждается актом приёмки, дополнительным актом или отсутствием акта сдачи работ.

Из последнего пункта выберите тот вариант, который вам более всего подходит и который подлежит доказательной базе.

После этого просите суд о разрешении расторгнуть договор и поясните, каким образом планируете провести взаиморасчёты.

При написании искового заявления обязательно укажите, что со своей стороны вами было сделано всё необходимое для проведения полноценной работы и подкрепите это фактами.

Если этот момент упустить – ответчик может попытаться найти слабые стороны со стороны ваших действий (бездействий).

Обнаружение недостатков в работе

Если к окончанию установленного срока изменения произведены не будут – соберите подтверждающие документы и подавайте исковое заявление, в котором укажите:

  1. Какого качества работ вы ожидали от подрядчика (сошлитесь на положение договора).
  2. Какое качество работ им было предоставлено, что не соответствует положениям заключённого договора и ответственности, взятой на себя подрядчиком в соответствии с пунктами договора (перечислите пункты).
  3. По существу вопроса было предложено устранить недостатки (ссылка на письменный документ), которые до сих пор не устранены, что подтверждается (перечислите подтверждающие документы).

В плане доказательства необходимо собрать заключения экспертизы или аналогичные заключения, которые укажут на несоответствие условий качества, установленного условиями договора и реального качества выполненных работ.

Взыскание стоимости или компенсации за ущерб

Если в перечисленных или иных случаях необходимо взыскать стоимость затрат за материалы, оборудование или за нанесённый при выполнении работ ущерб, а так же ущерб, который определяется в соответствии с невыполненными работами, то необходимо собрать документы, которые подтверждают взаимосвязь проводимых подрядчиком работ с нанесённым ущербом.

Сумма ущерба должна быть определена потребителем точно, с приведённым перечнем стоимости утраченных материальных ценностей.

В этом случае, в исковом заявлении сошлитесь на те, пункты договора подряда, которые не были выполнены, в связи, с чем потребитель понёс убыток, после чего укажите:

  1. Перечисленные нарушения привели к материальным затратам (укажите конкретную сумму), которые ему было предложено возместить.
  2. До сих пор сумма возмещения представлена не была, о чём уведомляю настоящим иском.

После этого просите разрешения суда о расторжении договора подряда.

Отдельным пунктом просите суд удовлетворить ваши требования по взысканию стоимости убытков.

Подача документов в суд

Исковое заявление подаётся в судебный орган первой инстанции, мировому судье в районный суд – по месту регистрации юридического адреса фирмы подрядчика.

Оно будет возбуждено по общим правилам гражданского судопроизводства.

Для подачи иска нужно оплатить госпошлину.

Реквизиты для её оплаты можно получить непосредственно в здании суда, куда можно прийти лично, а также – на сайте государственных услуг, где можно скачать бланк для оплаты госпошлины с уже внесёнными в него, реквизитами. Оплатить квитанцию можно в любом отделении сбербанка.

Сумма госпошлины для физических лиц составляет 200 рублей, а для юридических лиц – 4 000 рублей.

Квитанция об оплате госпошлины прилагается к исковому заявлению.

При взыскании материального иска дополнительно оплачивается пошлина, в размере от процентного соотношения к сумме иска, но не свыше 60 000 рублей.

Также в здании суда или на сайте государственных услуг, вы найдёте образец искового заявления и фамилию судьи, которому заявление будет подано в соответствии с закреплённым, за ним, участком.

По представленному образцу и в соответствии с предложенными выше формулировками, составьте исковое заявление.

Приложите собранные вами документы к исковому заявлению и дайте в конце заявления их перечень.

Документы подаются непосредственно судье, к которому необходимо подойти с паспортом.

После передачи заявления и пакета документов, будет назначено слушание, к которому необходимо подготовиться, тщательно определив свою позицию и рассмотрев все положения, на которые вы будете опираться.

Распространённые ошибки

Ошибочным будет субъективное отношение к ситуации, которое не позволит вам рассмотреть ситуацию с различных сторон.

В отличие от точки зрения одной стороны, суд учитывает объективный контекст, проблемы.

Посмотрите, нет ли обстоятельств с вашей стороны в адрес подрядчика, которые могли препятствовать выполнению им, условий договора.

Отсутствие или ненадлежащим образом проведённая досудебная попытка урегулирования ситуации, станет причиной отклонения иска.

Для этого все документы по предупреждению, уведомлению, по предъявлению претензий, должны быть тщательно собраны.

Нужно помнить, что никакие устные договорённости в суде не будут иметь никакой силы, поэтому все отношения должны носить правомочный документальный характер.

Если подрядчик оформил отношения субподряда и проблемы возникли по вине субподрядчика – это не ваша проблема.

Вы заключили договор с подрядчиком, который взял на себя ответственность за выполнение работ.

Поэтому за все недочёты спрашивайте с него, а не с третьих лиц.

Ошибкой будет по своему усмотрению выбирать доказательства и строить собственную концепцию, так как в суде она рассыплется – судьи будут строить свою картину происходящего, а не опираться на ту, которая составлена вами.

Ваше дело – подтверждать свою правоту фактами и документами, чтобы она выглядела как можно более убедительной сама по себе.

В заключение необходимо отметить, что самый оптимальный выход – решение вопроса по взаимному согласию сторон, поэтому суд особое внимание обращает на проведение досудебной процедуры.

Это не простая формальность, а возможность исключить неожиданный поворот в судебном разбирательстве.

Не забывайте, что ответчик может представить суду свои доказательства, которые могут сыграть роль.

Ещё более оптимальный вариант – тщательно выбирать команду, с которой вы намерены заключить договор подряда.

Ведь права потребителя сложно защищать тогда, когда он, не глядя, взял первый попавшийся товар, а потом понял, что он ему не подходит.